-
建设单位未取得建设手续等,故主张逾期竣工违约金被驳
案涉工程于2015年9月才取得建设工程规划许可证,迟于前述约定竣工日期,至今仍未取得土地使用权证、建设工程施工许可证等相关手续,既违反法律规定,也违反合同约定,还致使案涉工程处于无法正常施工的状态。故佳鸿宇合对于逾期竣工存在过错,其要求福建九鼎承担逾期...2022-09-05 查看更多 -
一方如以约定违约金过高请求调减,法院可以实际损失为基础酌情减少
本案中,中铁十六局在一审过程中因认为<font color="#f00">违约金</font>过高提出了调整的请求。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十九条第一款规定:“当事人主张约定的<font color="#f00">违约金</font>过高请求予以适...2022-08-17 查看更多 -
实际施工人与发包方无合同关系,故无权向其主张违约金和奖励金
本案中,冼德芳与发包方正鑫公司无直接的合同关系,根据合同相对性原则,其无权以自己的名义主张违约金和奖励金。据此,原判决未予支持冼德芳关于正鑫公司与湛江一建承担工程款、违约金和奖励金的主张,并无不当。2021-11-11 查看更多 -
如何向违约方主张逾期利益损失?
某A公司辩称,委托人单方解除委托合同不需赔偿可得利益损失的使用前提,也与本案合同性质不符。因此,本案应适用可得利益损失赔偿原则,某A公司的抗辩不能成立,一审法院不予支持。2020-11-02 查看更多 -
关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见2009
2017-12-18 查看更多