垂直运输费
――本标签下共聚合2条信息――
-
建设工程项目未完工解除合同 垂直运输费按总预算占比确定
关于定额综合脚手架和垂直运输费，原审依据LL公司已完工部分占工程总预算的比例，按70%比例计算，KK公司主张应按60%比例计算，但不能提交相应证据，其主张不能成立。 -
合同约定按日历天数计算垂直运输费，因发包人原因导致延期的应据实增加
上诉人江苏XXX置业有限公司因与被上诉人宿迁市YYY建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，不服江苏省宿迁市中级人民法院（2011）宿中民初字第044号民事判决，向江苏省高级人民法院民事判决书提出上诉。2014年12月18日，该院作出（2014）苏民终字第0231号民事判书。