工程结算 首页 > 典型案例 > 工程结算 > 仅完成部分工程且未验收，应如何认定质量是... 在佰祥公司停工后，案涉工程处于源祥公司控制之下，而源祥公司在一审答辩以及反诉中均未对工程质量提出主张，亦未提交相关证... 建设单位未取得建设手续等，故主张逾期竣工... 案涉工程于2015年9月才取得建设工程规划许可证，迟于前述约定竣工日期，至今仍未取得土地使用权证、建设工程施工许可证等相关... 发包人指定分包单位并约定总包承担管理义务... 原审判决基于罗蒙公司与甲指分包单位存在纠纷、罗蒙公司未按时支付工程进度款以及更换分包单位且更换分包单位的竣工资料直至2... 合法有效的默认须有当事人的明确约定或法律规定 合同工期是建设单位与施工单位根据自身的实际需要和实际施工能力，经过协商约定的完成某项建设工程所需要的时间周期，合同当... 工程虽未经竣工验收但已实际接收并投入，施... 根据《建工司法解释》第十四条规定，案涉工程虽未经竣工验收，但在长业公司退场时，鼎咸公司已实际接收案涉工程并投入使用，... 因农民工班组不属于实际施工人，无权直接要... 鉴于某A与某B之间系劳务法律关系，某A（班组）作为受某B雇佣从事泥水劳务的人员，并非前述法律意义上的实际施工人，二审判决... 非建设工程承包人，不享有优先受偿权 合同法规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工... 发包人指定分包单位情况下，分包工程延误责... 发包人指定分包单位，且分包合同实质内容由发包人确定的情况下，发包人对于分包单位工期延误存在过错，应承担工期延误的责任。 签订三方转账协议的行为是否构成个别清偿的... 本案中，结合格林艾普公司与怡园公司签订的协议，和格林艾普公司、怡园公司、宝丽鑫公司签订的三方转账协议，其实质是格林艾... 违法分包人对受害人承担连带赔偿责任后能否... 雇主是受害人的直接支配人，对其具有控制权，且受害人产生的收益直接归于雇主，故雇主理应承担主要赔偿责任。违法分包人对受... 一方如以约定违约金过高请求调减，法院可以... 本案中，中铁十六局在一审过程中因认为违约金过高提出了调整的请求。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问... 实际施工人享有建设工程价款优先受偿权吗？ 某A并非与发包人新疆鑫达房产公司签订建设工程施工合同的承包人。根据上述法律及司法解释的规定，二审法院认为某A作为实际施... 343条 上一页 1.. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ..29 下一页
